绿化工程分包合同(施工内部承包合同范本经典3篇)

2024-05-09 00:03:16

内部承包合是为明确公司与员工权利义务关系而进行的分工,那么签订施工内部 承包合同 需要注意什么呢?以下是我为大家整理的施工内部承包合同 范文 ,感谢您的欣赏。

施工内部承包合同范文1

发包人:郴建集团三公司

承包人:彭礼德

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办法》和公司有关规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用原则,双方就本工程各事项协商一致签订本合同。

一、 工程概况:

1.1工程名称:康定园附属工程

1.2工程地点:青年大道康定园A区院内

1.3工程内容:康定园A区内道路,污水、 雨水 系统配套的下水管,检修井以及水电消防井盖板、水表井。土建部分:片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的 其它 附属项目。

二、承包方式:包工包料

三、工程工期: 20_年元月3日—20_年5月30日

四、工程质量和检查验收:

4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准

4.2施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查,发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。

五、其他事项:

5.1发包方协商各栋号及周边关系,提供施工用水源及用电源。

5.2承包方严格按照国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量安全文明。机械设备等管理 方法 组织施工,遵守执行公司的各项管理制度及规定。

5.3小区内排水设施,道路等配套工程为二年进行保修,并预留3%的保修金。保修期内,承包人接到发包人的通知三天内派人维修,逾期不到,发包人另请维修,去费用由承包人支付。

5.4保修费返回办法:保修费一年期满返回1.5%,两年期满全部返还。

六、其他未尽事宜,双方协商处理,合同签字后生效。

发包人: 承包人:

代表: 代表:

合同签订日期:

施工内部承包合同范文2

经甲、乙双方商定,甲方将“ 的 厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则,参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定,结合甲方与开放商所签订的合同条款,双方达成如下协议:

一、 工程名称

二、 工程地点

三、 承包内容及形式

1、 承包内容:土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。

2、 承包方式:甲方以职责考核形式承包给乙方,即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。

四、 开竣工时间

签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工 通知书 为准。

五、 工程质量标准

质量等级为合格。

六、 工程价款

合同价款及调整

1、 工程结算方式:

工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价,造价根据工程计价依据计算,经双方充分核对认同,结算价按总造价计取。

2、 工程计价依据:

(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_;

(2)、《<建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_广西壮族自治区实施细则》;

(3)、20_年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;

(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;

(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;

(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。

3、费率:按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。

4、材料价格:按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算,无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。

5、合同价款的其他调整因素:

6、结算审定:承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核,发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定,如双方对结算有异议,可请有审计资质的单位审定,审计费用由双方协商解决,审定时间为30天。自发包人收到结算书及结算资料30日后,如发包人不审核业不予答复,视同认可承包人提交的结算书。

七、甲方职责

总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。简要分述如下:

1、 负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。

2、 由工地项目经理代表甲方组成项目部,协助乙方搞好全面施工管理,并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。

3、 按照乙方每月的工程进度计划,现场检查落实并督促整改;对工程质量进行监督,对现场场容安全文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的,有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求,乙方应予保障。

4、 协助乙方办理竣工结算及竣工资料。 代为乙方交纳相关的工程税金。

八、乙方职责

总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下,按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议),全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下:

1、 自行编制进度计划一式两份报送甲方,每月25日报送当月完成统计报表一式两份。乙方应严格按合同工期要求,落实工程进度管理 措施 ,确保施工进度。如无故延期,自负违约责任。

2、 搞好现场规划布局,做到文明施工,达标管理。现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工安全管理,落实安全防范措施,保障安全无事故。如有事故发生,自行承担事故的一切直接损失和间接损失。

3、 应严格管理,保障工程质量。所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明,不合格材料不得用于工程;按规取样送检,因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失,自认自负。

4、 因该工程为总承包形式,为工程而发生的一切费用均由乙方自理,(具体细则可另行约定)。

5、 根据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议,乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后,作为结算依据。

6、 教育 职工要服从甲方的管理,一切工程管理活动均应以甲方名义出现,否则所造成的不良后果由乙方自负。

7、 乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方需要签订的合作协议以甲方项目部明细签订,乙方承诺如有发生经济纠纷,与甲方无关,由乙方独立承担完全责任。

工程日常管理过程中,以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件,乙方均予以认可并视为对自己的约束,同时享有其利益并承担义务。

九、结算与付款方式

1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款,乙方必须全面认可并严格执行,决算以开发商最终审定的结算为依据。

2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户,甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费,余额分配计划,报经甲方平衡审批后拨付给乙方。甲方有权监督乙方按照第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款及时付清余欠的各种费用,以免发生不必要的纠纷。

3、根据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合同,其利益与风险由乙方独立享有和承担。

4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。

5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款

6、本项目根据甲方和业主签订的合同条款,为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主开始按完成量的80%支付工程进度款;当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%,工程竣工支付90%,竣工验收后十五天内支付到97%,留3%保修金。

十、保修期及保修范围

按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知,乙方应及时派人维修。

十一、奖罚

工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、安全事故按当地建设主管部门规定执行,其他参照甲方公司有关规定执行处理。

十二、违约责任

1、 违约造成的经济损失概由违约方承担。任何一方在对方未违反正式合同的情况下要求毁约时,除了须承担对方全部经济损失外,尚必须向对方支付损失额度10%的违约金。

2、 乙方在施工中如发生重大质量、安全事故或进度严重拖期等重大问题时,乙方必须彻底整改,整改不力,甲方有权考虑其他必要的措施,以期改善。

3、 当发生一般质量、安全或工期问题时,乙方应迅速采取有效措施纠正,如因纠正不力而遇开发商处罚,则责任自负。

十三、争议的解决程序

乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。

十四、安全施工

1、 乙方按安全施工有关规定,制定严格的安全防护措施,以确保施工操作者和第三者的人身安全,承担由于安全措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。

2、 若发生重大质量和安全事故,乙方应立即向甲方 报告 并通知相关部分,甲方应积极协助乙方处理,发生的费用由乙方承担。

3、 施工中乙方应注意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作,应设专职安全员和保卫人员,如发生事故自行承担一切后果。

十五、工程管理及费用结算

1、 本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算,乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。

2、 乙方提出项目垫金运作方案,并分步实施中不断修正完善。该方案切实可行,甲方有监督权和认可权,乙方方案未获认可时,甲方有权拒绝乙方继续使用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。

3、 乙方充分理解本工程的前期垫资条款,乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度,施工期间不以任何理由或借口推辞,保证按总承包合同和补充合同要连续施工。在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上,若因乙方原因出现无力继续施工,工程进度形象严重拖后时,乙方愿无条件退场,而且无条件接收甲方或其委托的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式,用以处理所发生的民工工资,欠款等债务。

4、 乙方保证加强现场质量管理,质量上创优质工程,质量奖惩甲方与开发商签订的合同执行。

5、 乙方保证加强现场文明施工管理,争创南宁市级文明工地称号,文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。乙方保证最终并维护中广西区五建形象,争创广西区五建CI形象达标,如获通过,则由甲方按有关规定奖励乙方,如80%方在工地文明施工、安全管理中出现问题受到政府相关部门的处罚,乙方除自行承担一切责任和由此发生的费用。

6、 现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。

十六、其他

1、本合同未尽事宜,按甲方与开发商所签合同,协议和补充协议执行

2、甲方刻制项目印章壹枚,用以与开发商函件往来使用。所有对外函件由乙方起草,甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督使用。

3、本合同在履行过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。

4、本合同一式肆份,双方各执两份,具有同样效力。本合同附件与本合同同具效力。

附件一:本工程总承包合同

附件二:工程内部承包合同

甲方 法人代表(负责人): 乙方法人代表(负责人):

合同签订日期: 年 月 日

施工内部承包合同范文3

发包人: (以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方) 身份证号:

为了完善企业内部承包经济责任制,加强工程施工管理,明确双方享有权利和承担的民事责任义务。确保本工程甲方与建设单位签订的施工合同中各条款的履行和全面完成,根据公司对承包经营责任制实施精神,结合工程的具体情况。甲方将合同下述工程的施工任务下达承包给乙方,经双方协商同意达成下列条款,共同遵守执行:

一.建设单位:三都县大塘国际城4.5.6.7号楼。

二.工程名称:大塘国际城

三.工程地点:三都县大塘

四. 承包范围:按图纸施工

五.工程造价:按造价每平米900元计价(不含税收),甲方按此作为乙方承包计算依据,最后以竣工结算数量为准。

六. 施工工期:300天(按日历计算)以开工令为准

七. 工程质量等级:达到国家现行验收规范标准。

八. 承包方式:包工包料。

九.承包价款及支付办法:按主体第一层完成后60%支付,以此类推。

十.除第五,九条以外,所有条款都以总合同执行。

1.乙方独立核算,自负盈亏,自担风险,并按本工程结算总价向甲方交纳管理费。所有费用由乙方自行交纳。(公司挂靠费1%由甲方承担0.5%,乙方承担0.5%)。

2.甲方预留乙方工程合同总造价3%作为安全责任费,质量目标保证费以及会计资料档案费。工程竣工交验合格,未发生安全质量事故,质量体系运作资料,会计资料,竣工资料完善齐全,并按工程部规定格式装订成册交给工程部后,甲方方能将预留的工程款项全部返还乙方。

3.建设单位拨付的工程款必须进入甲方账户,甲方扣除乙方应交纳的费用及预留款后支付乙方。乙方全额承包,并负责承担工程全部费用开支,保修款项按建设单位约定扣除。

4.甲方与建设单位签订的工程施工合同中有关质量安全,工期,保修,违约等相关条款均适用于乙方,其造成的责任和损失全部由乙方承担。

5.乙方必须按时将工程发生的成本费用提交甲方财务部门作为本核算。

十一.工程管理:

1.乙方必须在本承包合同签订后五日内到甲方工程部办理开工报告及项目机构组建等相关手续。

2.乙方必须在本承包合同签订后五日内将施工组织设计或施工方案递交甲方工程部,并按规定程序进行方案审批,图纸会审,技术交底,直到工程完工时交工资料的整理,移交等。

3.乙方在施工过程中和相关管理人员及雇工需甲方备报案。

十二.工程安全及质量管理:

1.乙方对本工程的安全文明施工必须按JGJ56-99标准执行并做好资料。

2.乙方必须在本承包合同签订五日内到甲方工程部签订安全合同,消防合同,乙方承诺不因本合同的效力如何,都对由自己产生的安全,消防,质量等责任事故,承担最终完全赔偿责任。

3.乙方对本工程的质量管理必须按甲方及相关规定的质量管理体系运作并做好相关资料。

十三.甲方责任:

1.负责与建设单位完善工程施工合同,协助乙方办理进场施工相关手续。

2.办理承包工程的财务经济往来,监督建设单位支付的工程款进入甲方指定账户,根据工程进度及质量情况审核后拨付乙方。

3.审核施工图预算书,结算书及施工组织设计和施工方案。

4.甲方代表监督乙方施工进程中的进度,质量,安全及时对合同各项条款的履行情况。若发现问题,有权制止乙方并改正,直至责令停止施工或更换施工队伍。

5.本合同签订之前期纠纷与乙方无关,如因前期纠纷造成的损失由甲方负责。

十四.乙方责任:

1.执行甲方与建设单位签订的工程施工合同及本内部承包合同条款要求,若发生违约责任及经济损失全部由乙方承担。

2.负责编制施工图预算,结算书及相关组织设计和施工方案,整理完善工程交工资料,质量体系进行资料办理工程结算及保修,回访等工作一切费用由乙方自行承担。

3.严格按照施工技术,质量要求和国家验收规范标准施工,按操作规程安全,文明作业。施工中若乙方责任发生的人身伤亡事故及机械设备事故,均由乙方承担经济责任及法律责任。

4.服从甲方管理,按本承包合同条款规定及时到工程部,财务部及相关部门办理有关工程承包手续,施工人员及特种作业人员必须持证上岗。

5.每月25日向甲方工程部报送当月进度统计报表及下月进度计划。

6.乙方应严格审查所雇用民工身份及相关证件(如身份证,外出务工证,暂住证等),没有上述证件者不宜雇用,并及时与雇用民工签订 劳动合同 ,并送劳动鉴定部门鉴定后将合同书及时向公司相关部门备案。否则由此引起的一切责任后果由甲方承担。

7.乙方应及时支付所雇民工工资,并且保证每月按时足额发放。若有拖欠情况发生,甲方将责令停止支付工程进度款,甲方有权以工程进度款优先支付民工工资。

8.乙方工地聘用甲方职工的应及时向甲方相关部门办理手续,并从聘用当日起足额上缴所聘人员社保基金。

十五.违约责任:

1.由违约方承担因违约所造成的全部经济损失和法律责任。

2.乙方承诺不因本合同的效力如何,由乙方在施工中造成的刑事民事赔偿责任,由乙方全部赔偿。

3.如果乙方在施工过程中不服从甲方管理及乙方内部问题,造成资金链断裂造成该工程停工三天,甲方有权将该工程收回。前期乙方所做的工程量不予计算,计价乙方无条件退场。

十六.本工程施工内部承包合同一式两份,由甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。

(其他未尽事宜双方协商解决)

甲方:

乙方: 年 月 日期: 日

施工内部承包 合同范本 经典3篇相关 文章 :

★ 工程内部承包合同范本3篇

★ 施工内部承包合同范文3篇

★ 经典个人工程承包合同范本3篇

★ 内部承包合同范文3篇最新

★ 内部承包经营合同范文3篇

★ 内部承包经营合同书范文3篇

★ 建筑工程内部承包合同范文

★ 建筑工程内部承包合同

★ 公司内部承包经营合同范本3篇

★ 工程内部承包合同书模板(3)

园林工程施工承包方式有哪些?

苗木是具有根系和苗干的树苗。那么苗木 种植 承包合同 你了解多少呢?你知道一般要注意些什么吗?不清楚的话,以下是我为大家整理的苗木种植承包合同,欢迎参考阅读。

苗木种植承包 合同范本 1

甲方:

乙方:

双方为了共同把萍乡市委党校新校区绿化景观工程快速高质量按时完成,达到验收合格标准,为了双方友好,不发生任何争执,特定如下协议:

1、施工地点:

2、施工单位:

3、工程承包方式:包工包料(大包干)。

4、所承包的工程量:新校区内未完成的绿化量以设计20_年6月第三版图纸为准,包括新增补苗(双方认可并签字的附件一(3)页,小苗数量仅供参考,实际用量按设计要求质量标准。树木数量如遇甲方供苗按附件二(2)页认定的清单苗木价格相对扣减)

5、甲方应尽职责:甲方应24小时有足够的水源供用和放置苗木场地,加班时用电源。甲方在对乙方苗木验收合格无异议后,在约定时间(节假日除外)付好款项。

6、乙方应尽职责:乙方应该注意清洁卫生,文明施工,苗木应按甲方规定大小,质量不得随意改变,变更应与甲方协调同意后,才能变更苗木,苗木不得有病苗,应保证红花绿叶。

7、工程承包总造价:总造价伍拾贰万元整。(不含税)。

8、付款方式:按工程进度60%付款,苗木进场第一车后,从第二车开始分段付款(付款按造价60%)。工程完工验收合格后15天之内付工程总造价90%,其余10%的保证金待一年养护期满树苗验收后15天之内付清。

9、其他未尽事宜,协商解决。

10、本合同一式两份,双方各执一份,共同遵守!

甲方代表签字(盖章): 甲乙方代表签字(盖章):

年 月 日

苗木种植承包合同范本2

甲方: 乙方:

甲乙双方本着平等、互利、合作的原则协商,甲方将 工程以包工包料包活方式承包给乙方种植,达成如下合同条款。

一 、工程名称及内容

1.工程名称:

2.施工内容:

二、施工时间:

自 年 月 日至 年 月 日。该时间包含一年的养护期。

三 、承包方式

本工程采用包工包料包养护管理的形式由乙方组织施工。

四、 种植范围

1. 在甲方指定地点种植相应苗木;

2. 对养护期内死亡的和成长性能差的苗木进行替换补植。

五、种植要求(品种及价款)

六、质量标准及质量保证

1. 按甲方现有绿化面,乙方组织人员挖穴、施肥、种植,确保苗木长势良好,无病虫害。

2. 乙方在施工过程中,所用绿化材料应符合甲方指定的品种、规格和等级。

3. 工程质保期:乙方工程竣工验收后一年。一年中乙方负责绿化苗木的养护管理,并须保证成活率达到100%。

七、付款方式

工程完工并经甲方验收合格后,甲方于一周内支付工程总价的 %,即人民币(大写): 元;质保期满且经甲方验收合格后一周内付清余款。

八、甲、乙双方责任

1. 甲方负责提供苗木浇水水源,协调施工环境;

2. 甲方派现场代表( 姓名: 联系电话: )进行质量监督,现场代表如认为工程质量可能出现问题时,有权要求乙方停工并听取处理意见。工程量之外及工程量变更,需乙方签证认可;

3. 乙方负责做好施工组织计划,按进度施工,工程量变更向甲方通报情况,按甲方的总体安排如期保质保量完成工程任务;

4. 乙方负责派项目经理(姓名: 联系电话: )对工程实施全面负责;

5、乙方负责施工人员人身安全,有意外事件与甲方无关。

九、 违约责任

如一方违约,另一方可终止合同,并向对方收取合同额 %的违约金;未按期竣工,每延长一天,应收取合同金额 %违约金,遇有不可抗拒因素,工期顺延。

十、工程分包

乙方不得将其承包的工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分包转包给他人。特殊情况需转(分)包,必须征得甲方的书面同意。

十一、不可抗力

不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾以及约定的自然灾害。

十二、争议解决

合同履行中如产生争议且双方无法自行调解时,双方同意提交贵阳仲裁委员会进行仲裁。

十三、本合同一式 份,双方各执 份,本合同自双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

苗木种植承包合同范本3

发包单位(简称甲方):______________________________

承包单位(简称乙方):______________________________

根据

工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签定本合同。

第一条:承包工程概况

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包方式:包工、包料、包养护成活、包工期、保质量、保安全

四、栽植品种及单价:_______________________________

五、工程造价:本合同全部工程造价 元日

六、工程期限:本工程自 年 月 日开工至 年 月竣工。(如遇不可抗剂因素和自然灾害,或甲方原因,影响施工,经甲方签证后可顺延工期。因乙方原因拖延工期,按每拖延一天,乙方应向甲方交违约金人民币1000元。甲方可从乙方的工程款内扣付)

第二条:甲、乙双方代表

甲 方法 定代表人姓名:

身份证号码:

乙方法定代表人姓名:

身份证号码:

第三条:施工中双方的权利、义务和责任

3.1甲方:

一、为乙方提供施工所需的临时用房。

二、提供水、电,保证施工正常进行。

三、提供施工现场的工程地质、地下管网线路等有关资料,并协调、处理施工中发生的不可预见问题。

3.2乙方:

一、必须按合同要求组织施工(苗木种植工程)。包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、绿化土方平整及换、填土,渣土外运、清场,直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。

二、工程负责养护 个月。苗木成活率保证达到90%。乙方应向甲方递交 个月养护期的《绿化工程养护计划书》。

三、乙方不按合同约定完成各项工作时,应承担由此造成的直接经济损失。

四、苗木种植工程及养护期间应 教育 本单位所有人员爱护花草树木,如因人为损伤,损失的苗木由乙方承担经济责任。

五、施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;

六、乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。

七、乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木 个月,养护期间产生的费用由乙方承担。

3.3甲、乙双方任何一方,要求变更设计时,必须经双方共同商定后,方可按修改后的设计组织施工,并调整相应投资,签定补充协议。

第四条:工程质量检查及验收

一、栽种完成后,乙方自检并通知甲方一起验收。验收合格,甲方在验收记录上签字。养护期满,甲方再次验收,苗木成活率达到90%即为合格。若达不到合同要求,乙方负责补种或甲方按苗木单价扣款。

二、 养护期满,甲方应于当日组织验收。如甲方不能按时2验收致使乙方发生损失,应由甲方承担全部责任。

三、 工程质量保修范围:质量保修即为对工程的养护管理;包括绿化苗木、花卉、草坪及园林小品等的养护和管理。具体质量保修内容约定如下:按设计图纸栽植清单,做好绿化修剪、除草、浇水、防虫等养护及管理。

第五条:工程款结算:

一、本合同签定后,由甲方预付工程投资总额的 %,共计 元。

二、工程养护期满后,甲方应于 年 月 日前付清全部余款,共计 元。

第六条:附则

一、此合同一式二份,甲、乙双方各持一份。

二、本合同自签定之日起生效,全部工程竣工、验收并结清尾款后失效。

三、本协议未尽事宜,经双方共同协商签定补充协议。补充协议所订条款内容不得与本协议所订条款内容矛盾;补充协议与本协议具有同等法律效力。

四、争议的解决:有关本合同的一切争议,首先由甲乙双方共同协商解决,协商不成时可向常州市仲裁机构申请仲裁,仲裁结果为最终结果。

第七条:违约

甲、乙双方不能按本协议的内容履行各自的义务,致使发生合同无法履行的行为,应承担相应的违约责任,包括支付5%违约金,赔偿因其违约给对方造成直接经济损失并应继续履行合同,除非双方协议中止合同。

本合同签定日期: 年 月 日

甲方:(盖章) 乙方(盖章)地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话:

苗木种植承包合同范本3篇相关 文章 :

★ 苗木种植承包合同

★ 苗木种植承包合同

★ 园林绿化承包合同范本3篇

★ 绿化劳务承包合同范本3篇

★ 绿化种植承包合同3篇最新

★ 个人农田承包合同范本最新3篇

★ 绿化施工承包合同范本3篇

★ 简单造林绿化承包合同范本

★ 苗木场租地合同范本3篇

★ 承包绿化工程合同范文3篇

绿化工程承包方式:固定价格的承包、按照工程的数量进行计算价格、单价计算价格。

一、固定总价合同

固定总价合同就是按商定的总价承包工程。它的特点是以图纸和工程说明书为依据,明确承包内容和计算包价,并一笔包死。在合同执行过程中,除非建设单位要求变更原定的承包内容,承包单位一般不得要求变更包价。这种方式对建设单位比较简便,因此为一般建设单位所欢迎。对承包商来说,如果设计图纸和说明书相当详细,能据以比较精确地估算造价,签订合同时考虑得也比较周全,不致有太大的风险,也是一种比较简便的承包方式。如果图纸和说明书不够详细,未知数比较多,或者遇到材料突然涨价以及恶劣的气候等意外情况,承包单位须承担应变的风险;为此,往往加大不可预见费用,因而不利于降低造价,最终是对承包单位不利。这种承包方式通常仅适用于规模较小、技术不太复杂的工程。

二、按量计价合同

按量计价合同以工程量清单和单价表为计算包价的依据。通常由建设单位委托设计单位或专业估算师(造价工程师或测量师)提出工程量清单,列出分部分项工程量,例如挖土若干立方米,填土夯实若干立方米,混凝土若干立方米,墙面抹灰若干平方米等等,由承包商填报单价,再算出总造价。因为工程量是统一计算出来的,承包商只要经过复核并填上适当的单价就能得出总造价,承担风险较小;发包单位也只要审核单价是否合理即可,对双方都方便。目前国际上采用这种承包方式的较多。在我国,作为工程造价计算方法的改革方向,已开始推行。

三、单价合同

在没有施工详图就需开工,或虽有施工图而对工程的某些条件尚不完全清楚的情况下,既不能比较精确地计算工程量,又要避免凭运气而使建设单位和承包单位任何一方承担过大的风险,采用单价合同是比较适宜的。在实践中,这种承包方式可细分为3种:

(1)按分部分项工程单价承包

即由建设单位开列分部分项工程名称和计量单位,例如挖土方每立方米、混凝土每立方米、钢结构每吨等等,多由承包单位逐项填报单价;也可以由建设单位先提出单价,再由承包单位认可或提出修订的意见后作为正式报价,经双方磋商确定承包单价,然后签订合同,并根据实际完成的工程数量,按此单价结算工程价款。这种承包方式主要适用于没有施工图、工程量不明即须开工的紧急工程。

(2)按最终产品单价承包

就是按每一平方米住宅、每一平方米道路等最终产品的单价承包。其报价方式与按分部分项工程单价承包相同。这种承包方式通常适用于采用标准设计的住宅,中、小学校舍和通用厂房等工程。但考虑到基础工程因条件不同而造价变化较大,我国按每一平方米单价承包某些房屋建筑工程时,一般仅指±0标高以上部分,基础工程则以按量计价承包或分部分项工程单价承包。单价可按预算定额或加调价系数一次包死,也可商定允许随工资和材料价格指数的变化而调整。具体的调整办法在合同中明确规定。

(3)按总价投标和决标,按单价结算工程价款

这种承包方式适用于设计已达到一定的深度,能据以估算出分部分项工程数量的近似值,但由于某些情况不完全清楚,在实际工作中可能出现较大变化的工程。例如在铁路或水电建设中的隧洞开挖,就可能因反常的地质条件而使土石方数量产生较大的变化。为了使承发包双方都能避免由此而来的风险,承包单位可以按估算的工程量和一定的单价提出总报价,建设单位也以总价和单价为评标、决标的主要依据,并签订单价承包合同。随后,双方即按实际完成的工程数量与合同单价结算工程价款。

园林绿化工程项目分包模式

项目运作中分包模式分以下几种:

1、完全分包模式(包工包料—含主材、辅材):总承包单位承接了建设项目任务,以包工包料完全分包形式给专业施工企业,采用由分包单位提供工程所用材料、机具设备及劳务,总承包单位只需在关键岗位安排少量人员进行大管理,其他管理人员由分包单位安排,借助分包的管理力量来进行有效管理。这种模式下,大部分的利润都进了分包单位,总承包单位只收取了一定管理费,但管理成本也大大降低。如果总承包单位管理管理不严的话,很容易造成以包代管的现象,对整体项目的目标实现有不利影响。

2、大部分分包模式(包工包料—含部分材料、含辅材):总承包单位承接了建设项目任务,

根据企业自身的情况,会把项目施工任务分包给一家专业施工企业,采用由总承包单位提供项目所需的部分主要材料和主要机具设备,分包单位提供项目所需的部分主材及机械设备、周转材料、施工辅助材料及劳务,但主要材料的采购由总承包单位负责。这种模式下,总承包单位从源头控制了工程质量,有利于分包单位减少成本投入,减轻资金压力,规避了分包单位的风险,也提高了分包单位的积极性。

3、小部分分包模式(包工包料—不含主材、含辅材):总承包单位承接了建设项目任务,根据企业自身的情况,会把项目施工任务分包给一家专业或劳务施工企业,采用由总承包单位提供项目所需的主要材料和主要机具设备,分包单位提供项目所需的周转材料、施工辅助材料及劳务。这种模式下,总承包单位的利润空间较大,管理资源消耗较少,有利于工程成本控制,也有利于总承包单位的扩大化经营,也可相对减少管理人员的配置,但降低了分包单位的施工利润,一定程度上会降低分包单位的施工积极性。

4、包清工分包模式(包工不包料):总承包单位承接了建设项目任务,根据企业自身的情,会把项目施工的劳务任务分包给一家劳务施工企业,采用由总承包单位提供项目中所需的全部材料和机具设备,包工(劳务)分包形式给劳务施工企业。这类分包模式,减少了中间的管理费用,增大了利润空间,但总承包单位的管理投入相对加大,对项目管理人员的配置以及施工现场管理的素质提出了很高要求。

5、点工模式:总承包单位的管理投入最大,对项目管理人员的配置及施工现场管理的素质要求最高,也最有利于培养人才。 综合以上所述,五种模式各有利弊。从总承包单位利润角度来看,企业经营应以利润为目的,这样的话,五种模式中点工模式及包清工分包模式(包工不包料)对于企业来说应该是最有利润的,其次是小部分分包模式(包工包料—不含主材、含辅材)、大部分分包模式(包工包料—含部分材料、含辅材),最后是完全分包模式(包工包料—含主材、辅材)。

从总承包单位管理难易角度来看,完全分包模式(包工包料—含主材、辅材)难度最小,其次是大部分分包模式(包工包料—含部分材料、含辅材)、小部分分包模式(包工包料—不含主材、含辅材),最后是包清工分包模式(包工不包料)及点工模式。

建设项目是一个复杂的综合体,不能简单地从某一方面就决定采用哪一种分包模式,应根据公司及项目的具体情况而定。 结合景观(园林绿化)工程的特殊性,特别是绿化工程,苗木属于活口产品,过程中到场苗木质量怎么控制,苗木修剪质量怎么控制,苗木种植怎么控制,苗木养护怎么控制,如采用分包形式话,责任难分清,个人认为绿化工程可采用点工模式施工,以提高苗木整体质量,这样也确立了公司自己的施工实力。而园建部分(包括硬质景观、配套安装等)专业性比较高,可采用各种分包模式,个人认为对各方最有利的应该是小部分分包模式(包工包料—不含主材、含辅材)施工。

TAGS:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
排行榜
标签列表